钢筋购买的合同范本(精选9篇)
采购方:(以下简称甲方)
供货方:(以下简称乙方)
鉴于,甲方经过考察和评估,将乙方作为合格的供应商,并依据产品验收的标准和技术要求向乙方采购产品。根据《中华人民共和国合同法》规定,甲乙双方经友好协商,就甲方向乙方采购钢材等原材料事项,达成如下协议:
一、采购标的
1、甲方向乙方采购的钢材品种、型号如下列清单所列示。
2、甲方根据生产经营的需要,在使用前提前向乙方订购上述品种和型号的钢材等原材料,并向乙方发出采购物品清单。
3、乙方在收到甲方发出的采购物品清单后,根据订货单上确定的品种、型号、数量备货,并在采购物品清单确定的时限内向甲方发货。
4、甲方需要上述采购清单之外的材料时,可以事先向乙方询价和发出要约,在得到乙方承诺后,甲方向乙方发出采购物品清单,乙方根据采购物品清单的确定的内容备货发货。
5、上述市场单价发生调整时,乙方应在收到甲方采购物品清单时及时予以回复,并征求甲方是否订货的意见,在得到甲方明确的书面订货回复后,方可以备货和发货,否则,甲方可以按上述采购清单所确定的市场单价结算。
二、结算方式
1、乙方根据甲方发出的采购物品清单以及甲方收货的签收回执与甲方办理货款结算手续。
2、双方确定每月________日为双方对账日,在该日,乙方持上述单据与甲方进行对账,确认甲方使用的材料型号、数量和总价。
3、双方对账完成后,由乙方向甲方开具一般纳税人增值税专用发票。
4、甲方在收到乙方开具的一般纳税人增值税专用发票后,在对账日后的下月的_______日前向乙方支付货款。
5、乙方同意,甲方可以在结算货款时,暂时扣除该笔货款的_______%作为质量保证金。每笔质量保证金在该笔交易发生一年后向乙方返还,质量保证金不计算利息,如果因乙方提供的该批次的原材料质量出现问题,甲方有权扣除该笔质量保证金。
三、交货时间、地点、方式
1、交货时间:_________年_______月_______日。
2、交货地点:________________________________。
3、交货方式:乙方负责货物运输至甲方指定的地点。
4、货运方式:________________________________。
5、乙方将标的物运至甲方指定地址并经过甲方验收合格后,方为标的'物交货日期。甲方在合同约定的交货地点提货,运输费及运输保险费均由乙方承担。合同标的物毁损、灭失风险自乙方完成交货后转移之甲方。
6、甲方对乙方交付的标的物,均应妥善接收并保管。对误发或多发的货物,甲方应负责妥善保管,并及时通知乙方,由此发生的费用由乙方承担。
7、如甲方要求变更交货地点,应在合同规定的交货日期三天前通知乙方。由于变更发货地址增加的运保费由甲方承担。
四、验收时间、地点、标准、方式
1、验收时间:甲方应在收货的当天安排验收,如果甲方无法及时安排验收的,应通知乙方,另行安排验收时间。如果双方验收合格,则由甲方出具验收合格书。
2、验收标准:乙方应提供所供应的原材料的检验报告和检验标准,甲方根据通用的国家标准对乙方提供的原材料进行抽检,抽检不合格的,可以视同乙方提供的该批次的原材料均不合格。验收包括但不限于对乙方提供的材料的品种、型号、数量、重量、技术参数等进行检验。
五、违约责任
1、乙方逾期交货,每逾期一天,应支付采购物品清单所确定的采购总金额________%的违约金,违约金累计总额不超过采购总额的________%。逾期交货超过________天,视为交货不能,甲方有权撤回采购物品清单并要求乙方支付采购总金额________%违约金。
2、乙方提供的原材料未按照本合同之约定通过甲方验收合格,每迟延一天向甲方支付合同总额1%违约金,超过10天仍未验收合格,甲方有权撤回采购物品清单,乙方应赔偿甲方由此遭受的其他经济损失。
3、乙方提供的原材料虽然经甲方验收收货,但在甲方使用过程中发现存在有收货检验时未发现的质量瑕疵,或者甲方的客户在使用甲方设备过程中因乙方提供的材料质量瑕疵导致人身财产损害的,乙方应向甲方赔偿全部经济损失。
六、不可抗力
如发生不可抗力事件,受不可抗力事件影响的一方应取得公证机关的不能履行或不能全部履行合同的证明,并在事件发生后________个工作日内,及时通知另一方。双方同意,可据此免除全部或部分责任。
七、合同变更未尽事宜,双方协商解决;合同的变更及修改须经双方同意,以书面形式变更。
八、争议解决方式
双方如发生争议,应协商解决;如协商不成,任何一方应向甲方所在地人民法院提出诉讼。
九、合同生效及终止合同自双方签字并盖章后生效,双方权利义务履行完毕后,合同终止。
十、合同一式________份,双方各执两份,具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
日期:_________年_______月_______日
甲方(需方):________________________
乙方(供方):________________________
鉴于甲方施工生产的需要,同意由乙方供应甲方______项目的钢筋,依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,订立本合同,以资共同遵照执行。
一、产品名称、品牌、规格型号、厂家、需求数量、单价、金额、进货时间
物资:______________________________________________
名称,品牌,规格型号,生产:________________________
厂家,计量单位,数量,单价(元),总金额(元):__________
合计人民币约(大写):__________________________________
备注:________________________________________________
二、交货时间、地点、方式及风险承担
2.1、交货时间:具体进场时间由甲方根据计划要求提前以书面形式通知乙方及时供货。
2.2、交货地点及方式:按甲方计划送货至甲方____项目施工现场的指定地点或甲方指定的集中加工地点。
2.3、本合同项下的货物由乙方送至甲方指定的交货地点后,经甲方验收合格,并办理书面验收手续后,该货物的毁损、灭失的风险由供方转移至需方。
三、运输费用承担
3.1、乙方负责汽车运输至甲方施工现场指定地点,乙方负责卸车。
3.2、材料的装卸、运输、过磅由乙方负责,费用由乙方承担,费用按____元/吨(一般为______元,因不同项目情况有变化),与货款一并结算。
四、质量要求、技术标准、品牌及乙方对质量负责的条件和期限
4.1、按国家标准执行:线材质量要求符合国家标准__________,螺纹钢筋质符合国家标准________、
4.2、乙方供货时随车必须提供乙方加盖公章的质量证明文件____份。
4.3、乙方必须保证所供钢筋为合格产品。
五、钢筋计量方法(在招标时明确,可采取以下三种方式之一)
5.1、盘圆、______以下螺纹钢按过磅计重,过磅单上必须由双方人员签字,____及以上螺纹钢按点支计重,最终以工地实际签收数量为准。
5.2、盘圆按过磅计重,螺纹钢点支,最终以工地实际签收数量为准。
5.3、盘圆、螺纹钢均按过磅计重,最终以工地实际签收数量为准。
六、验收标准、方法及提出异议期限
甲方指定委派____(甲方验收人员的更改需提前____天以书面形式告知乙方)、____名现场施工员和____名领导班子共同对货物的质量和数量进行验收,并开具收货单给乙方;同时对钢筋质量文件进行签收。
螺纹钢____或______定尺交货(按甲方计划要求)。
甲方验收后对乙方钢筋质量有异议时,可随时对所供钢筋进行抽样送检,若发生质量问题除由乙方负责组织无条件退货外,乙方应全部承担由此造成甲方的损失。
甲方提出异议的期限为抽样送检后,检测单位出具检测报告____天内。
七、货款结算及支付方式(一般为按月结算,根据项目情况亦可采用节点结算方式)
上月______日至当月____日为一个结算期,供需双方月底办理结算,乙方向甲方提供当批次全额有效税务发票,甲方在次月____日前支付本结算期货款的____%、余款在甲方通知乙方完成供货后____个月内分____次付清。
甲方以银行转账方式支付货款,不接收供货方的委托付款。乙方必须出具有效的税务发票给甲方。
八、违约责任
8.1、乙方必须保质保量及时组织钢筋进场,因乙方供货不及时造成甲方停工待料而造成的损失由乙方承担。
8.2、甲方应按时支付乙方的货款,若甲方资金暂时不能到位,双方可协商延期支付,如延期超过____天,延期支付的资金,由甲方按贷款利率和延期时间向乙方支付利息。
8.3、乙方应在甲方送货计划指定的时间内将货物送达到甲方指定的地点,每延迟一天乙方按货款的____%向甲方支付违约金。超过____天,甲方有权解除合同。
九、环境、职业健康安全要求
9.1、乙方对运货物的车辆严格要求,消除安全隐患。对车辆尾气排放量超标的禁止使用,货运车辆出工地大门,必须经过清洗,确保车路整洁、轮胎无泥。如未按甲方要求清洗车辆,造成市内管理部门罚款,其费用由乙方自行承担。
9.2、甲方负责对施工环境中存在的废气、噪音、扬尘、辐射等制订相应措施、确保进场作业人员符合劳动法规要求的作业环境。
十、解决合同纠纷方式
向有管辖权的人民法院起诉。
十一、双方其它约定事项
11.1甲方有权根据乙方的供货能力和履约能力或项目实际情况增加或重新选择材料供应商,乙方必须无条件接受,乙方不承担违约责任。
11.2乙方必须保证所供材料为合格产品,如验收不符合计划或合同要求或经检验产品质量不合格,乙方必须无条件接受退货处理,并承担由此发生的费用。
11.3合同签订时,乙方须提交营业执照、税务登记证等证件的复印件给甲方,并加盖公章。
11.4如需担保,另立合同担保书作合同附件。
11.5本合同签订后,如甲乙双方需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同,该合同同样具有法律效力。
十二、本合同双方签字盖章后生效,该合同一式____份,甲方执____份,乙方执____份。均具有同等法律效力
甲方单位名称(章)__________
乙方单位名称(章):_____
时间:____年____月____日
采购方:(简称甲方)
供货方:(简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》甲乙双方本着诚信、互利的原则,就甲方向乙方购买钢材事宜,达成合同条款如下:
一、定货详情:甲方在 20xx 年 5 月 18 日至 20xx 年 8 月 18 日向乙方采购钢材,总量不少于 15000 吨(按甲方实际采购数量结算,若甲方实际采购数量达不到约定采购数量,则不足部分每吨补偿乙方100元)。
二、质量标准:符合国家标准。
三、送货地点、方式、费用:货物由乙方负责运输到甲方指定地点。
四、计算方式:线材过磅、螺纹钢及其它钢材按理论计算。
五、验收方式、方法及提出异议期限:甲方指定 朱夏明、吴俊强 为收货人(身份证号码: )。经双方协商确定甲方所需钢材规格、数量后乙方在三日内开始供货,货到工地后甲方收货人当场确定所供钢材规格、数量并在送货单上签字。本签字验收单的价格由甲方材料负责人签字认可后价格作为结账的凭证,是本合同的组成部分。甲方收货后应在三日内进行检测,如有异议应在五日内向乙方书面提出并出具国家有关部门检验报告,该批不合格钢材由乙方负责及时退还费用由乙方承担,同时承担甲方送样检测费用。若五日内不提出视为该钢材合格,事后乙方概不负责。
六、计价、结算方法及付款期限(注:货款必须汇入公司或法人账户)乙方所供钢材价格、(包括运费、吊费)以货到工地当日西本新干线会员交易指导价(上海地区)每日报价为基准价结算。方收到货款后继续再供货满20xx吨后甲方立即支付到乙方所供钢材全部款项的70%,余下所有的款项在20xx年10月18日前全部付清。之后乙方所供钢材在每个月25日结算,次月10日前甲方支付80%,以此类推,钢筋供货结束后,在两个月内结清20%的余款。
八、约定事项及违约责任:甲方若违约(未按时付款和未按时还清垫资款得均构成违约),乙方有权单方提前解除本合同并停止供货。合同解除后甲方必须在十五日内一次性付清所有欠款和垫资款,逾期未付清的欠款和垫资款甲方除每天支付千分之一的违约金给乙方外,还应向乙方偿付赔偿金,赔偿金为货款总额的0.5%。委托代理人签字承担连带担保责任。乙方若无法按合同及时供应甲方钢材则视为乙方违约,甲方可单方面解除合同并要求乙方补偿。
九、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决,在送货过程中如遇特殊情况可签补充协议,补充协议与本合同同样生效。在签订合同同时乙方应向甲方交50万元信誉保证金,乙方在第一批钢筋到场时由甲方退回保证金。
十、如有纠纷,由原告方人民法院解决。本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份。合同自双方法定代表人或委托代理人签字乙方保证金到账后生效。
签 署 地:
甲方(盖章):
乙方(盖章):
年 月 日:
合同编号:
采购方:(以下简称甲方)
供应方:(简称乙方)
甲乙双方通过充分协商,依据《中华人民共和国合同法》及有关规定,本着平等互利的原则,为了进一步明确双方职责、权利、义务特订立此采购供应合同。
第一条、甲方所需的品种、规格、数量及价格如下:
第二条、自合同订立日起,乙方应组织好货源,落实运输力量保证供应,必须满足甲
方工程需要并按下述既定条款履行合同。
1.乙方在送料前应与甲方指定的收料人员联系,明确送料日期。
2.甲方因工程需要须调整供料时间,应提前2天通知乙方,乙方应相应调整供料计划。
第三条、质量标准
1、乙方供应的线材其质量必须符合国家标准GB/T701—20__;圆钢其质量必须符合国家标准GB1499.1-20__;热轧带肋钢筋其质量必须符合国家标准GB1499.2-20__;冷轧带肋钢筋其质量必须符合国家标准GB13788—20__。各项技术性指标经甲方指定的实验室检测后必须符合国家规范要求。
2、乙方必须提供材料质保书,如无法提供原始质保书的应提供质保书复印件。复印件必须要有乙方单位的红图章,并注明原件存放地点及本次材料供应的数量和日期,乙方所提供的质保书必须与每批的材料内容一致。
3.乙方应严格按照合同中指定的生产厂家供应钢筋,并提供钢厂生产许可证及相关资料。
4、包装要求:钢筋应捆扎;线材、圆钢、冷轧带肋钢筋每捆应挂有不少于二个标牌,注明生产厂、生产日期、钢筋牌号和规格。螺纹钢应在钢筋表面轧上牌号标志、厂名(或商标)和直径。
第四条、交货方式、地点:甲方以电话的方式通知供应方送货时间和数量,乙方负责送货至甲方工地,并承担装车费用。甲方负责卸货,并承担运输费用和卸货费用。乙方在装、运、过程中发生的安全事故责任自担。
第五条、验收标准、方法、地点及期限:
(1)数量验收:
1、线材的数量验收:甲方和乙方约定在双方认可的公共计量单位过磅计量。
2、圆钢、螺纹钢和冷轧带肋钢筋可采用双方认可的`公共计量单位过磅计量;也可采用双方在交货地点以检尺的方式按理论重量计量。
(2)质量验收:
1、表面质量验收:钢筋表面不得有裂纹、折叠、结疤油污;钢筋表面可有浮锈(黄锈),但不得有严重锈蚀(褐红色锈)及锈皮;钢筋表面凸块和其它缺陷高度和深度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。
2、检测中心检测:采购方及时按规定取样送进行检测,各项性能指标线材其质量必须符合国标GB/T701—20__的规定;圆钢其质量必须符合国家标准GB1499.1-20__;热轧带肋钢筋其质量必须符合国家标准GB1499.2-20__的规定;冷轧带肋钢筋其质量必须符合国家标准GB13788—20__的规定,视为最终合格。
第六条、结算方式及期限
(1)结算方式:
1、甲乙双方在结算时,凭有效的签收凭证进行结算。
2、乙方在结算时,必须开具增值税发票,如规格、数量,比较分散,可以另附增值税发票清单及材料质保书(复印件必须盖红图章)。
3、甲方在收到上述资料时,必须认真核对,发现问题应及时向乙方提出并进行更改。
(2)付款方式:
乙方必须凭有效签单和增值税发票及有关资料进行结算,甲方收到相关资料后,应迅速核对,十天内与乙方进行结算。
第七条、本合同解除的条件:若乙方不能及时供应,需方有权终止该合同。
第八条、违约责任
1、经甲方指定的实验室检验不合格,乙方应急时将货物运出工地,甲方无保管义务。
2、如甲方发现材料质量问题,而造成退货,又乙方未及时补上,造成工程窝工,窝工的直接损失费用由乙方负责。
3、如乙方不按期供货,影响甲方工程施工,给甲方造成经济损失,乙方负责赔偿。
第九条、合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,依法向当地人民法院起诉。
第十条、合同生、失效日期:双方签字盖章后合同生效,双方货款两迄自行失效。
第十条、本协议书一式二份,甲乙双方各执一份。
第十一条、其他约定事项:
甲方:(盖章)乙方:(盖章)
代表人:代表人:
建设方(以下简称甲方):
承揽方(以下简称乙方):
风险提示:发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,为明确双方在承包过程中的权利、义务,经双方协商后同意签订本合同。
一、钢结构工程概况
(1)工程名称:
(2)工程地点:
(3)工程范围和内容:本房为_______跨钢结构厂房,规格:长_______米;宽_______米;檐高_______米,按图纸施工。
(4)建筑外包面积:_______平方米。
二、工程施工日期
(1)开工日期:________年____月____日;
风险提示:
关于实际竣工日期的规定。当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:
工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。
(2)竣工日期:________年____月____日;
(3)合同工期总日历天数_________天。
三、工程合同造价及结算
(1)本合同的总造价经双方约定后,任何一方不得擅自改变,但发生图纸变更或本项目中面积有增减时,以工程联系单形式可作调整,将调整后的金额以书面形式通知对方。
(2)本合同签订后,甲方须付预付款______%计人民币______元作为合同定金及备料款,乙方钢材进场甲方付本工程合同总造价的______%计人民币______元作为工程进度款,乙方彩钢板进场后甲方付本工程合同总造价的______%,计人民币______元作为工程进度款,工程安装完毕验收后甲方付本工程合同总造价的______%,计人民币______元作为工程款。
(3)工程竣工验收后,甲方方可使用,未经验收,甲方擅自使用或提前使用则视为本工程验收合格。
(4)如甲方因未及时支付工程款而影响工程进度所造成乙方停工,窝工损失,甲方应承担相应经济损失责任,并应向乙方支付拖欠金额的百分之三的违约金。
(5)本合同造价结算方式:____________。风险提示:工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
四、质量标准工程质量标准:质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
五、甲方的义务责任
(1)办理好各种施工手续,并在乙方进场前提供给乙方;
(2)施工过程中,协助乙方协调好各种关系;
(3)提供施工所需的'水、电源。
六、乙方的义务责任
(1)乙方须严格按照合同条款及设计图纸要求购置材料并提供材质证明,并按相应标准进行加工制作,如不相符,甲方有权提出整改或相应经济赔偿;
(2)在施工过程中,乙方应文明施工;
(3)乙方在施工中发生的一切事故,由乙方负全责。
七、安全责任乙方进场后,要严格按照操作规程及有关施工安全规范进行施工,严禁违章施工,如施工中违章发生安全事故及施工质量达不到要求,一切经济损失及责任全部由乙方承担。风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。
八、材料的提供工程中所需材料及装饰方面的材料必须先以书面形式上报甲方,并附合格证、实验报告,经监理和甲方按工程管理条例要求认可签字盖章后方能用于工程中。
九、工程验收
(1)乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工,确保质量,施工中因施工责任造成不合质量要求,甲方必须及时提出,乙方应保证质量,负责返工修补并承担一切费用,凡因乙方原因造成屋面渗漏等质量问题,由乙方无偿保修________年(本工程由甲方单位人员验收或由甲方报质监站组织为准)。
(2)甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收,竣工前乙方提出交工通知书,甲方接到通知书后应在____日内组织人员进行验收,并签具验收证明,逾期按合格检定。(竣工验收合格后甲方方可使用,未经验收,甲方擅自使用则视为工程验收合格)。
风险提示:保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。
十、维修期限承包人应按法律、行政法规及国家关于工程质量保修的有关规定,在工程竣工验收之前,与发包人签订质量保修合同,并对交付发包人使用的工程,在质量保修期内承担质量保修责任。保修期为:________年____月____日________年____月____日。风险提示:明确违约责任在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。
十一、违约责任
(1)因承包人原因导致工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担返工或采取加固措施发生的全部费用;
(2)因承包方原因导致延误工期,按工程总造价的万分之三天赔偿发包人;
(3)发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任并按工程总造价的万分之三天赔偿承包人。
十二、争议解决若双方就经济纠纷协商不成,可依法向起诉方住所所在地人民法院起诉。
十三、其他
(1)发包人、承包人履行合同全部义务后,发包人向承包人签发履约证书,本合同即告终止。
(2)合同的权利义务终止后,发包人、承包人应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。
(3)本合同正本____份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存____份。
(4)双方根据有关法律、行政法规规定,结合工程实际,经协商一致后,可对本合同内容具体化、补充或修改,其效力同本合同。
发包人:(公__)
委托代理人:
电话:
传真:
开户银行:
账号:
____编码:________年____月____日
承包人:(公__)
委托代理人:
电话:
传真:
开户银行:
账号:
____编码:
________年____月____日
签订合同双方:
采购单位_______(以下简称甲方)。
供应单位_______(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》,甲乙双方在平等互利,协商一致的基础上,就甲方项目经理部所需钢筋供货签订以下采购供应合同,并在履行合同期间,共同遵守以下条款:
第一条本合同包括的其他文件
1.1合同附件:本合同未涉及的条款和补充条款等。
1.2合同履行中经甲乙双方达成一致的补充合同及合同更改协议(若发生)。
第二条供应要求
2.1数量:合同钢筋进货总量约吨,具体数量以实际发生量为准。
合同总价款暂定4000000元。
2.2结算价格:乙方供应的HPB235、HRB400钢筋价格:螺纹钢(HRB400)按乙方交货当日《我的钢铁网》的萍钢价格下浮110元/吨(钢筋以物理性能检测合格为准);线材(300)按乙方交货当日《我的`钢铁网》的萍钢价格;此单价含运输费、装卸费。不含税票。如果含普通税票另加3%的税款。
2.3合同单价为固定价,不经双方协商一致书面签认均不做更改。
2.4乙方供应的钢材数量、品种、规格、型号必须符合甲方所提供的钢材采购清单或电话通知的要求,确保钢材质量达到国家标准,检测合格,否则一切损失由乙方负责。
2.5合同中计量单位采用吨,检尺交货,按国标换算。乙方保证产品送货单与合同计量单位一致。
第三条交货地点、方式
3.1乙方交货地点:九江出口加工区九园路
3.2乙方在发货前通知甲方接货人员,明确到货品种、数量,并派人到甲方交货。
3.3双方在产品交接的同时办理交接手续,双方盖章或签字作为交接凭证。
3.4甲方向乙方要求供货时,甲方应提前3天向乙方提供计划表,乙方按计划表给甲方供货。
第四条、结算方式及期限
4.1甲方当月的到货货款(即如6/1—6/30),如在7/10前付款给乙方,即不计息,否则自7/1日起甲方按月息2分补尝给乙方。原则上乙方为甲方垫资款不超过人民币100万。
4.2超过100万的部份按现款的方式结算,如甲方无法准时付款给乙方,甲方自送货之日起按月息2.0分补尝给乙方,但乙方必须确保甲方工程钢才的及时供给,否则一切损失由乙方承担。
4.3除甲乙双方另有商定外,合同价款结算在乙方已按合同要求将货品全部交给甲方,并经甲方验收。甲方工地人员所签“出库单据”作为甲方的付款凭证。
第五条、违约责任
5.1由于甲方原因造成产品退货,因退货发生的运输、装卸费用由甲方承担。
第六条、合同争议的解决方式
本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或解决不成的,按下列第___种方式解决:
第一种:向相关仲裁委员会申请仲裁。
第二种:依法向有管辖权人民法院起诉。
第七条、合同生效与终止
7.1本合同自双方签字盖章之日起生效;
7.2本合同在双方完成约定内容,货款结算后;或合同主体一方违约或不能再继续履约时即告终止。
第八条、合同变更
8.1合同变更必须经双方协商一致,并经双方法定代表人或授权代表签字,加盖双方印章后方可生效,其他任何形式的变更均为无效。
第九条、合同专利权
9.1本合同权利专属于合同双方,任何情况下未经对方书面同意不得转让给其他方。
第十条、合同份数
10.1本合同正本两份具有同等效力,由甲乙双方各执一份。
甲方_______
单位名称:_______
单位地址:_______
法定代表人:_______
身份证号:_______
乙方_______
单位名称:_______
单位地址:_______
____年____月____日____年____月____日
钢材买卖协议
买受人(甲方):
注册登记号:
住所:
法定代表人:
出卖人(乙方):
注册登记号:
住所:
法定代表人:
鉴于甲方施工生产的需要,同意由乙方供应甲方项目的钢材,依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,订立本协议,以资共同遵照执行。
第一条产品名称、品牌、规格型号、厂家、需求数量、单价、金额、进货时间
第二条交货时间、地点、方式及风险承担
(一)交货时间:
(二)交货地点及方式:
(三)本协议项下的货物由乙方送至甲方指定的交货地点后,经甲方验收合格,并办理书面验收手续后,该货物的毁损、灭失的风险由供方转移至需方。
第三条运输费用承担:
(一)乙方负责汽车运输至甲方施工现场指定地点,乙方负责卸车。
(二)材料的装卸、运输、过磅由乙方负责,费用由乙方承担,费用按元/吨(一般为30-40元,因不同项目情况有变化),与货款一并结算。
第四条质量要求、技术标准、品牌及乙方对质量负责的条件和期限:
(一)按国家标准执行:线材质量要求符合国家标准GB/T701-1997,螺纹钢材质符合国家标准GB1499-1998。
(二)乙方供货时随车必须提供乙方加盖公章的质量证明文件四份。
(三)乙方必须保证所供钢材为合格产品。
第五条包装标准、包装物的供应与回收:_______________________。
第六条钢材计量方法(在招标时明确,可采取以下三种方式之一):
(一)盘圆、φ14以下螺纹钢按过磅计重,过磅单上必须由双方人员签字,φ14及以上螺纹钢按点支计重,最终以工地实际签收数量为准。
(二)盘圆按过磅计重,螺纹钢点支,最终以工地实际签收数量为准。
(三)盘圆、螺纹钢均按过磅计重,最终以工地实际签收数量为准。
第七条验收标准、方法及提出异议期限:
(一)甲方指定委派(甲方验收人员的更改需提前三天以书面形式告知乙方)、1名现场施工员和1名领导班子共同对货物的质量和数量进行验收,并开具收货单给乙方;同时对钢材质量文件进行签收。
(二)螺纹钢9M或12M定尺交货(按甲方计划要求)。
(三)甲方验收后对乙方钢材质量有异议时,可随时对所供钢材进行抽样送检,若发生质量问题除由乙方负责组织无条件退货外,乙方应全部承担由此造成甲方的损失。
(四)甲方提出异议的期限为抽样送检后,检测单位出具检测报告10天内。
第八条货款结算及支付方式(一般为按月结算,根据项目情况亦可采用节点结算方式):
(一)上月26日至当月25日为一个结算期,供需双方月底办理结算,乙方向甲方提供当批次全额有效税务发票,甲方在次月15日前支付本结算期货款的%。余款在甲方通知乙方完成供货后个月内分次付清。
(二)甲方以银行转账方式支付货款,不接收供货方的委托付款。乙方必须出具有效的税务发票给甲方。
第九条违约责任:
(一)乙方必须保质保量及时组织钢材进场,因乙方供货不及时造成甲方停工待料而造成的损失由乙方承担。
(二)甲方应按时支付乙方的货款,若甲方资金暂时不能到位,双方可协商延期支付,如延期超过天,延期支付的资金,由甲方按贷款利率和延期时间向乙方支付利息。
(三)乙方应在甲方送货计划指定的时间内将货物送达到甲方指定的地点,每延迟一天乙方按货款的%向甲方支付违约金。超过天,甲方有权解除协议。
第十条环境、职业健康安全要求:
(一)乙方对运货物的车辆严格要求,消除安全隐患。对车辆尾气排放量超标的禁止使用,货运车辆出工地大门,必须经过清洗,确保车路整洁、轮胎无泥。如未按甲方要求清洗车辆,造成市内管理部门罚款,其费用由乙方自行承担。
(二)甲方负责对施工环境中存在的废气、噪音、扬尘、辐射等制订相应措施、确保进场作业人员符合劳动法规要求的作业环境。
第十一条解决协议纠纷方式:
向有管辖权的人民法院起诉。
第十二条双方其它约定事项:
(一)甲方有权根据乙方的供货能力和履约能力或项目实际情况增加或重新选择材料供应商,乙方必须无条件接受,乙方不承担违约责任。
(二)乙方必须保证所供材料为合格产品,如验收不符合计划或合同要求或经检验产品质量不合格,乙方必须无条件接受退货处理,并承担由此发生的费用。
(三)协议签订时,乙方须提交营业执照、税务登记证等证件的复印件给甲方,并加盖公章。
(四)如需担保,另立协议担保书作协议附件。
(五)本协议签订后,如甲乙双方需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本协议的补充协议,该协议同样具有法律效力。
第十三条其他
(一)协议完整性:本协议包括所有附件及对本协议及其任何附件的各项书面补充、修订或变更。一俟生效,本协议对协议双方均具有约束力,并取代此前就本协议项下各项交易达成或形成的任何口头或书面的协议、备忘录或其他任何文件。
(二)可分割性:如果本协议的任何条款在任何司法管辖区不合法、无效或无法强制执行或成为不合法、无效或无法强制执行,其不应影响:
(三)本协议任何其他条款在该等司法管辖区的有效性或可执行性;
(四)本协议的'该等条款或任何其他条款在其它司法管辖区的有效性或可执行性。
(五)法律变化:如因适用法律、法规发生变化导致本协议的任何条款失效、违法或无法执行,双方将立即进行协商,对本协议的相关条款进行修改和补充。
(六)协议修订:本协议未尽事宜,应由双方友好协商解决。如需对本协议及其附件做任何修改或补充,须由双方以书面做出方为有效。修改或补充文件与本协议有不一致的,以修改或补充文件为准。
(七)如协议一方为法人,本协议签署前,该方应向对方提供其授权本协议签署人代表其签署本协议的授权文件。
(八)本协议将保持其效力直至各方已完全履行协议项下的所有义务并且各方之间的所有付款和索赔已结清。
(九)本协议一式_____份,双方各执_____份,具有同等法律效力。
本协议文本已于本协议首页列明之日由双方授权代表正式签署,以昭信守。
(以下无正文,为签字处)
甲方:乙方:
(签字)(签字)
有权签字人有权签字人:
___年___月___日___年___月___日
需方(甲方):_________________
供方(乙方):_________________
工程名称:________________
为规范商品钢筋材料购销行为,保护双方的合法权益,明确双方技术经济责任,保证工程建设正常进行,依照《中华人民共和国民法典》及有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就本工程所需钢筋购销事宜协商一致,特订立本合同,双方共同信守。
一、产品名称、规格型号、数量、单价等如表所列:_________________(见附表)注:_________________因市场原因,每次采购的钢筋价格不尽相同,乙方需每次出货时填写完整协议规定的附件表格,标明型号、数量、价格等相关信息并加以签字盖章,经甲方签字确认收货后生效。
二、交货规定
2.1交货地点:_________________彭山区公租房二期工地。
2.2交货方式:_________________供应方负责送货至甲方指定工地的卸货地点,甲方承担卸货费用,乙方协助甲方完成卸车工作。
三、质量标准和技术文件要求
3.1钢筋的质量必须符合国家现行最新标准和甲方要求;各项技术性能指标经实验室检测中心检验必须符合国家要求。
3.2供应方交货时应向采购方提供该批货物的材质单、检测报告和合______000c_格证。
四、包装要求和定尺要求
4.1钢筋应捆扎;线材、圆钢、冷轧带肋钢筋每捆应挂有不少于二个标牌,注明生产厂、生产日期、钢筋牌号和规格;螺纹钢应在钢筋表面轧上牌号标志、厂名(或商标)和直径。
4.2圆钢、冷轧带肋钢筋、螺纹钢要9米定尺。线材应为高线。
五、订货、送货
5.1甲方每次要求乙方供货时,提前24小时用订单或电话通知乙方,明确供货时间、钢筋规格型号、数量和卸车地点。
5.2乙方发货单要求准确填写车号、车次、钢筋规格型号、数量、发货时间。
六、验收标准、方法、地点及期限
6.1数量验收:_________________
(1)线材的数量验收:_________________采购方和供应方约定在双方认可的公共计量单位过磅计量为准。
(2)钢筋数量按乙方运到施工现场双方签认的材料验收单数量为结算依据。
6.2质量验收:_________________
(1)表面质量验收:_________________钢筋表面不得有裂纹、折叠、结疤油污;钢筋表面不得有严重锈蚀(褐红色锈)及锈皮;钢筋表面凸块和其它缺陷高度和深度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。
(2)检测中心检测:_________________采购方及时按规定取样送有相关资质的实验室进行检测,各项性能指标符合相关国标现行最新版的规定;视为最终合格。如实验室检验不合格,甲方有权无条件退货,因此产生的一切费用、损失赔偿由乙方承担。
七、货款结算方式及货款的支付方式
7.1货款结算:_________________以甲乙双方确认的材料验收单为依据,以抽样检查最低值为结算单计量标准,由甲方开据材料结算单,货款=材料结算单计量数量乘以合同单价。
7.2货款的支付方式:_________________双方约定:_________________每汇总,付料款的个月作为一个付款周期,按施工方的收料单进行%,如遇供料过大(100吨以上),乙方无法承担垫资资金。可与甲方协商提前预付部分货款。
八、违约责任
8.1因供货方原因导致不能全部或部分交货的,应按不能交货部分乘以10%计算违约金。
8.2供货方交货时间不符合合同规定的,每延期一天,乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值5%的罚金给甲方。
九、本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,按以下两种形式处理:_________________
(1)申请合同签订地仲裁机构仲裁;
(2)向合同签订地人民法院提起诉讼。
十、本合同自双方签订之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按合同规定将货款结算后作废。
十一、本合同一式2份,由甲乙双方各执一份。
甲方:_________________电话:_________________开户银行账号:_______________
乙方:_________________电话:_________________开户银行账号:_______________
_________年_______月_______日_________年_______月_______日
采购方:(简称甲方)
供货方:(简称乙方)___钢铁有限公司
根据《中华人民共和国合同法》甲乙双方本着诚信、互利的原则,就甲方向乙方购买钢材事宜,达成合同条款如下:
一、定货详情:甲方在20_年5月18日至20_年8月18日向乙方采购钢材,总量不少于15000吨(按甲方实际采购数量结算,若甲方实际采购数量达不到约定采购数量,则不足部分每吨补偿乙方100元)。
二、质量标准:符合国家标准。
三、送货地点、方式、费用:货物由乙方负责运输到甲方指定地点。
四、计算方式:线材过磅、螺纹钢及其它钢材按理论计算。
五、验收方式、方法及提出异议期限:甲方指定朱夏明、吴俊强为收货人(身份证号码:)。经双方协商确定甲方所需钢材规格、数量后乙方在三日内开始供货,货到工地后甲方收货人当场确定所供钢材规格、数量并在送货单上签字。本签字验收单的价格由甲方材料负责人签字认可后价格作为结账的凭证,是本合同的组成部分。甲方收货后应在三日内进行检测,如有异议应在五日内向乙方书面提出并出具国家有关部门检验报告,该批不合格钢材由乙方负责及时退还费用由乙方承担,同时承担甲方送样检测费用。若五日内不提出视为该钢材合格,事后乙方概不负责。
六、计价、结算方法及付款期限(注:货款必须汇入公司或法人账户)
乙方所供钢材价格、(包括运费、吊费)以货到工地当日西本新干线会员交易指导价(上海地区)每日报价为基准价结算。方收到货款后继续再供货满20_吨后甲方立即支付到乙方所供钢材全部款项的70%,余下所有的款项在20_年10月18日前全部付清。之后乙方所供钢材在每个月25日结算,次月10日前甲方支付80%,以此类推,钢筋供货结束后,在两个月内结清20%的余款。
八、约定事项及违约责任:甲方若违约(未按时付款和未按时还清垫资款得均构成违约),乙方有权单方提前解除本合同并停止供货。合同解除后甲方必须在十五日内一次性付清所有欠款和垫资款,逾期未付清的欠款和垫资款甲方除每天支付千分之一的违约金给乙方外,还应向乙方偿付赔偿金,赔偿金为货款总额的0.5%。委托代理人签字承担连带担保责任。乙方若无法按合同及时供应甲方钢材则视为乙方违约,甲方可单方面解除合同并要求乙方补偿。
九、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决,在送货过程中如遇特殊情况可签补充协议,补充协议与本合同同样生效。在签订合同同时乙方应向甲方交50万元信誉保证金,乙方在第一批钢筋到场时由甲方退回保证金。
十、如有纠纷,由原告方人民法院解决。本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份。合同自双方法定代表人或委托代理人签字乙方保证金到账后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日